滁州金域豪庭难道真成为烂尾房吗？！老百姓辛辛苦苦一辈子攒的血汗钱被不良开发商...

春天的季节

我们是滁州金域豪庭18#至21# 4栋楼450户的业主，我们在金域豪庭购置的房子交房时间已经延迟近2个月、停工4个月了！开发商问题诸多一直不正面回应，存在烂尾风险，恳请政府相关主管部门介入。
一、  目前房屋建设销售情况
    1、 本期房屋共计4栋（18#-21#）共450户，目前基本销售完毕，业主大多是在2014年-2016年购置的房屋，合同签订2016年6月30日之前交房（合同见附件），但目前已经延期将近2个月、停工4个月。
    2、 目前4栋楼主体已经建设完毕，外墙基本完毕仅剩余部分窗户未安装，室内水、电、煤气未安装引入，电梯未安装及其他装饰、小区内道路、绿化均未开始施工，地下车库部分未封顶硬化。
    3、 从2016年初开始，施工方基本处于停工状态，人员陆续撤离，5月份开始施工方已经开始把建筑工具和材料运走，只留守看门人员，目前处于全面停工状态。
二、  和开发商协商过程中存在的问题
   1、 开发商给业主反馈（见附件一）：由于天气以及和承建商之间的客观原因造成延期交付；按照合同约定承诺延期到2016年12月31日交房，业主反映问题如下：第一、 滁州天气一直很好不存在天气问题；第二、开发商和承建商之间的问题不应该业主承担；第三、 目前工地已经全面停工；综上所述我们不相信开发商能正常交房；
    2、 2016年6月30日部分业主代表和开发商协商过2次，开发商承诺7月31日开工（见附件二）但并未开工，开发商说：“由于资金问题保证不了开工日期”，且开发商负责人杜殿涛及常家耕一直不露面，造成7月31日第三次和开发商谈判过程，部分业主情绪激动把道路堵住，后经过警察、开发商和业主代表三方协商，开发商承诺8月5日给明确答复，但又是一个推脱的谎言： 开发商资金断链， 直接让我们找政府协商（有业主录音证据）；
    3、 从施工方获悉，由于开发商欠施工方工程款造成停工，8月2日，常州中级人民法院受理立案了“滁州申城置业有限公司”作为被告的强制执行申请，款项为7200万（见附件三）；
    4、 从目前业主统计看，存在约50户，房屋交了首付后，售房合同至今没有签，房屋也没有备案（房管局档案可以查询）；经查询法院案件系统，滁州金域豪庭18#-21#楼共计有50套房屋在2015年被常州中级人民法院冻结（见附件四）。
    5、 多次协商中开发商负责人杜殿涛及常家耕一直不露面、只有项目经理一直在敷衍推脱，政府热线也打了很多次，但是都没有给百姓一个明确答复；
6、在2016年8页8日到市政府上访，开发商也没有明确的回复开工时间；
7、在2016年8页15日再次到市政府上访，开发商依然没有明确的回复开工时间且由物业经理夏总敷衍，项目经理已经回家，项目部已经无人！近期售楼处已经放假！（可以现场求证）；
三、 老百姓业主诉求
多数百姓一生辛苦的积蓄才能购得一房，并且都在等房子用，有婚不能结！有家不能回！大部分业主的房子已经办理好了住房按揭贷款，房贷已经还了有3个月到2年多了，有的是付全款，辛苦一辈子买房谁都不希望成为烂尾楼!且业主们于2016.7.31日至2016.8.16日与金域豪庭开发商、滁州市信访部门、滁州市房管部门等单位相关人员进行多次沟通、协商、恳求、申诉、交涉无果；开发商这种作为，相关监管主管部门也迟迟给不我们任何答复，我们失望心冷。
  恳请政府为民做主：
   1、 根据目前销售情况，开发商销售收入超过2亿，但无钱建房，请政府监察资金流向。
   2、 请政府协调开发商明确开工日期，房屋交付日期，给百姓以安居乐业。
   3、 对于部分业主房屋无法备案请政府协调开发商反馈原因并予以解决。
   4、 恳请政府监督开发商开工后不再停工，并保证房屋工程质量，让百姓放心。
   基于以上所述问题，金域豪庭全体业主强烈恳请市政府本着为人民服务，构建和谐社会，保一方百姓安居乐业，督促开发商尽快、妥善解决为盼。
金域豪庭全体业主的呼吁和再次诉求：
滁州市市民（现所涉及金域豪庭400余户购房业主）—共同向滁州市政府、市长、房管局领导提出诉求，恳求能够得到市政府的高度重视，并热切期望市政府、市长能够积极、及时的站出来为这400余户市民撑腰做主，以保护其正当、合法权益不受伤害！
第一、
核心问题——期望市政府、房管局、相关部门及金域豪庭开发商，对没有能如期交房给购房业主们给一个明确的答复：
1、为什么会发生金域豪庭二期几栋楼已基本售出、几百户市民的亿万购房款已交付开发商而开发商逾期却不能交房的问题？
2、为什么开发商负责人经过多伦协商一直不肯露面给予业主当面答复，说明情况？
3、开发商为什么会这么做？敢这么做？开发商这么做根本就是置广大市民业主权益、并由此带来的对家庭生活伤害与痛苦以不顾！这属于什么性质的问题？
4、为什么要设立相关监管部门？滁州市相关监管部门监管职责是什么？监管流程是什么？到底监管什么？是否应包括对购房者合法权益、财产的安全性这个重要环节的监管呢？
5、市政府、市长知晓、了解这些情况吗？会允许这么做吗？问题的根源在哪？请政府及时站出来维护业主们的正当合法权益！
习近平要我们做“中国梦—美好生活的中国梦”！那么我们这400余户购房者现在能做什么梦呢？在问题得到妥善解决之前我们恐怕只能做的是噩梦了！
第二、
问题发生后政府的态度问题——这是老百姓最为关心的、最为看中的、更是最为信赖和依赖的：
1、为什么自2016.7.31日至今业主们多次与开发商、市信访部门、市房管部门人员沟通、申诉无果？
2、为什么市政府主要相关领导、市长至今（至2016.8.16日）还没人及时关注和倾听业主们的诉求？
3、政府部门、官员的工作宗旨、目的、目标是什么？是否就是为市民工作和服务呢？金域豪庭400余户是否是滁州市市民呢？
4、所涉及这400余户市民—购房户亿万购房款、以及交付逾期甚或无期所造成对这些市民家庭生活严重的延伸伤害和痛苦，对市政府、市长工作而言是否算是较为严重问题而引起严重关切？
5、抑或认为是小问题吗？不应该重视、不值得影响政府官员的其他所谓重要工作吗？
习近平说“人民对美好生活的向往”就是党和政府的工作目标，我们也相信这也是我们滁州市政府工作宗旨吧！
第三、
在我们向市政府、市长、市房管部门领导再次提请诉求时，在市相关领导确实知晓实际情况时，恳请市领导能够确实能够关注、关心、帮助和维护这400余户业主市民的合法权益不受侵占和伤害，并拿出具体解决问题的方案措施——谁牵头、谁负责、谁监督、什么方式、什么办法，定时给业主们以公告……最终什么时间业主们能拿到房子，且以书面形式给业主市民们以承诺！

金域豪庭四百余户滁州市市民业主呈上
施工现场照片及开发商欠款证据如下：

wx_F9jp3NEO

老百姓不容易啊！希望滁州政府出来为业主做主，法律出来还业主一个公道。

xhh123

无良开发商。监督部门不作为！

栀子花

走司法途径吧

春天的季节

照片见如下地址（嗨滁州相册）：
http://bbs.hichuzhou.com/home.ph ... orward=1&id=422

琅琊山散人

企业应该按照合同办事，按期交房

风铃悠悠

正规渠道维权

淡薄名利

群众利益无小事，望政府能为广大业主做主！！！

wx_F9jp3NEO

开发商收了业主的买房钱就要负责到底，必竟是老百姓的血汉钱啊！希望政府一定能为百姓做主，中国的法律和正义能还给百姓一个公道的，哎！老百姓不容易啊！

如意_zb13C

骗老百姓的血汗钱也没有人管